Il termine per l’ultimazione dei lavori del centro sportivo outdoor “Nuova Latina” è stato prorogato di 85 giorni. A disporlo è una Determinazione del Comune di Latina e precisamente la n.1804/2024 dell’11 settembre che stabilisce come la nuova data per la fine dell’intervento sia stabilita per il prossimo 22 dicembre. Sempre nell’atto si legge che a richiedere tale proroga, sia stata la ditta che sta realizzando gli stessi, la Elettrica A. De Luca, con la motivazione che a determinare il ritardo siano stati “impedimenti imprevisti all’avvio del cantiere nella prima fase successiva la consegna dei lavori tra cui l’impraticabilità del terreno a causa di eventi meteorologici”. Sempre la medesima ditta aveva richiesto con nota prot.n.121593 del 26/06/2024 “una proroga di 94 giorni per completare i lavori”. Tale richiesta era stata accolta dal “Direttore dei lavori con propria relazione”, che era stata “acquisita agli atti con prot.n.132151 del 12/07/2024″ e dove sono state accolte le motivazioni addotte dall’impresa, assimilabili a “causa di forza maggiore”, ovvero: “legate a circostanze impreviste e imprevedibili quali il verificarsi di numerosi giorni di pioggia successivi alla consegna dei lavori che hanno comportato l’impraticabilità del cantiere per circa due mesi e la consequenziale difficoltà di avviare la cantierizzazione per l’impossibilità per i mezzi meccanici di accedere al cantiere”, ed ha proposto la concessione di una proroga sui tempi contrattuali per completare i lavori appaltati, di 85 (OTTANTACINQUE) giorni naturali e consecutivi a condizione che, l’Impresa non possa accampare successivamente, diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto”. Inoltre viene anche specificato nello stesso atto che se i lavori non dovessero essere ultimati alla data del 22 dicembre 2024, verrebbe applicata “la penale prevista dal contratto predetto per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori”. Inoltre, viene ancora specificato che “la concessione della proroga è subordinata alla eventuale estensione dell’efficacia temporale delle garanzie prestate dall’appaltatore, sino alla nuova data prevista per l’emissione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo provvisorio” e ancora che “la proroga è concessa alla condizione che l’appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali”.
Secondo i termini contrattuali iniziali, l’opera doveva essere conclusa il prossimo 28 settembre. I lavori hanno avuto un costo complessivo di 1.184.963,00 euro e prevedono la realizzazione di un campo da calcio a 5, uno di basket e uno di pallavolo, oltre ad un campo da tennis e due campi da padel. Prevista inoltre anche la realizzazione di una pista di atletica. Infine dovrebbero sorgere anche un campo da bocce e un percorso vita. L’opera è finanziata con i fondi del Pnrr.